| 六、争议的解决以及停止履行合同的条件
双方在履行合同的过程中发生争议时，应先和解或要求有关部门进行调解。若调解不成，则可约定
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
如果双方选择用仲裁的方式解决争议，则在合同条款内应明确以下内容：第一，请求仲裁的意思表示；第二，仲裁事项；第三，选定的仲裁委员会。其中关键是要指明仲裁委员会。
发生争议后，在一般情况下，双方都应该继续履行合同，只有在出现以下几种情况时，才可以停止履行合同：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
第三节 工程变更价款的确定与处理
在施工过程中，由于发包人对原设计进行变更，以及经工程师同意的、承包人要求进行的设计变更，会导致合同价款的增减，并可能造成承包人的损失，这些均应由发包人承担，并相应地顺延工期。
示范文本规定工程变更价款的确定与处理的步骤如下：在设计变更后，首先由承包人在设计变更确定后的14天内，向工程师提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整工程价款，其工程价款的确定方法是：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格；
（3）合同中没有适用或类似的价格，则可由承包人提出一个适当的价格，经工程师确认后执行。